تحكم هذه الشروط استخدام nimoxis.com والعلاقة التعاقدية بين نيموكسيس وعملائها.
1. التعريف
نيموكسيس شركة متخصصة في تطوير البرمجيات المخصصة، مقرها الجزائر العاصمة، الجزائر. للتواصل: contact@nimoxis.com
2. الخدمات
تقدم نيموكسيس خدمات تطوير البرمجيات وتشمل: تطبيقات الويب وتطبيقات الموبايل وحلول Full Stack والتطوير حسب الطلب والاستشارات في هندسة الأنظمة. تُحدَّد الشروط الدقيقة لكل خدمة في عقد أو عرض سعر موقّع بين الطرفين.
3. الملكية الفكرية
عند التسليم الكامل والسداد التام، يكتسب العميل ملكية كاملة للمخرجات المطورة خصيصاً لمشروعه. تحتفظ نيموكسيس بملكية الأطر والمكتبات والمكونات العامة القابلة لإعادة الاستخدام التي طوّرتها داخلياً.
4. السرية
تلتزم نيموكسيس بالحفاظ على سرية تامة لجميع المعلومات المشتركة ضمن المشروع. تُعرض اتفاقية عدم إفصاح (NDA) بصورة ممنهجة قبل أي تبادل لبيانات حساسة.
5. التسعير والدفع
تُحدَّد الأسعار بموجب عرض سعر مقبول. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُشترط دفع عربون بنسبة 30 إلى 50% عند بدء المشروع. يستحق الرصيد المتبقي عند التسليم النهائي المعتمد من العميل. تُطبَّق على التأخيرات في السداد غرامة قدرها 1.5% شهرياً.
6. الآجال والتسليم
الآجال المحددة في عروض الأسعار إرشادية. تلتزم نيموكسيس بإبلاغ العميل بأي تأخير متوقع فور تحديده. التأخيرات الناجمة عن العميل (تأخر التغذية الراجعة أو التعديلات في منتصف المشروع) لا تقع على عاتق نيموكسيس.
7. الضمان
تضمن نيموكسيس أن المخرجات تتوافق مع المواصفات المعتمدة. تغطي فترة ضمان مدتها 30 يوماً بعد التسليم الأخطاءَ التشغيلية العائدة إلى تطويرنا. التطورات الوظيفية تُفاتَر بصورة منفصلة.
8. تحديد المسؤولية
تقتصر مسؤولية نيموكسيس على مبلغ الخدمة ذات الصلة. لا يمكن مساءلة نيموكسيس عن الخسائر غير المباشرة أو ضياع الأرباح أو انقطاع الأعمال الناجمة عن استخدام المخرجات أو عدم توفرها.
9. القانون المطبّق
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. يُحال أي نزاع إلى المحكمة المختصة في الجزائر العاصمة، بعد محاولة حل ودي خلال 30 يوماً.